Avisos, Editais e Documentos de Licitação: Tomada de Preços - 2019

TOMADA-DE-PRECOS-008-2019 - Prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: CONTRATO VIGENTE ATÉ 31/06/2021!

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

A Prefeitura de Coremas/PB, torna público que realizar através da CPL um certame licitatório. Local onde será realizada a Sessão Pública:  Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB. Hora de início da Sessão Pública: Será às 08h:30min. (Oito horas e trinta minutos). Data da realização da Sessão Pública: Será dia 06 de novembro de 2019. Modalidade: Tomada de Preços Nº 008/2019. Tipo de julgamento: Menor preço global. Repartição/Setor Interessado: Secretaria de Urbanismo.  Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme e planilhas de custo. Recursos: Previstos no orçamento vigente (Ordinários) e do Contrato de Repasse Nº 875705/2018, com o Ministério das Cidades. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: No horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.E-mail da CPL para outros assuntos: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.Edital: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.htm ou www.tce.pb.gov.br. Coremas/PB, 18 de outubro de 2019. Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da Comissão


AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

 

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para conhecimento dos interessados (Nos termo do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93), que foi protocolado um recurso administrativo (Impugnado o edital da Tomada de Preços Nº 008/2019) no dia 24/10/2019, pela pessoa jurídica: Diniz J de A Lins Engenharia Civil-EPP, CNPJ: 19.367.352/0001-08. Os interessados poderão obter cópia completa do recurso no portal do Município de Coremas através do link: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.htm, ou comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Coremas/PB, 24 de outubro de 2019. Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da CPL


AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

 

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para conhecimento dos interessados (Nos termo do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93), o julgamento do Recurso Administrativo (Impugnado o edital da Tomada de Preços Nº 008/2019) protocolado no dia 24/10/2019, pela pessoa jurídica: Diniz J de A Lins Engenharia Civil-EPP, CNPJ: 19.367.352/0001-08. Conclusão da CPL: Assim pelo exposto está Comissão Julgadora entende que a impugnação, interposto pela Recorrente, julgamos pela sua tempestividade. A Comissão Julgadora diante das considerações acima elencadas, entende que o pedido da Recorrente para retirada de parte das exigências do item 8.4 da letra “b” do edital, julgamos pelo seu indeferimento. Os interessados poderão obter cópia completa do julgamento do recurso no portal do Município de Coremas através do link: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.htm, ou comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Coremas/PB, 30 de outubro de 2019. Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da CPL


AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

 

A Prefeitura de Coremas/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 008/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme Contrato de Repasse nº 875705/2018 com o Ministério das Cidades e planilhas de custo. Licitantes habilitados: Nunes Construtora e Serviços Eireli, CNPJ: 24.260.125/0001-19. Licitantes inabilitados: Larissa Maria Abrantes de Almeida Eireli (Ampla Engenharia), CNPJ: 34.263.449/0001-64, não atendeu o item: 8.4 letra “b”. Ata/Habilitação/Parecer/Quadros: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. Coremas/PB, 14 de novembro de 2019. Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da CPL


NOTIFICAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

A Prefeitura de Coremas/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos dos interessados que esta notificando a licitante Nunes Construtora e Serviços Eireli, CNPJ: 24.260.125/0001-19, para querendo se fazer presente na Sessão Publica que será realizada às 14h:00min (Quatro horas) do dia 26 de novembro de 2019, onde será aberto o envelope contendo a proposta de preços da Tomada de Preços Nº 008/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB (Contrato de Repasse nº 875705/2018). Coremas/PB, 19 de novembro de 2019. Gildemarcos D. Gurgel - Presidente da CPL


AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços Nº 008/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme Contrato de Repasse nº 875705/2018 com o Ministério das Cidades e planilhas de custo. Licitantes com a proposta classificada e vencedora: Nunes Construtora e Serviços Eireli, CNPJ: 24.260.125/0001-19, com o valor total de R$ 321.523,29 (Trezentos vinte e um mil, quinhentos vinte e três, vinte e nove centavos). Ata/Proposta/Parecer: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. Coremas/PB, 03 de dezembro de 2019. Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da CPL


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 008/2019: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme e planilhas de custo. Recursos: Previstos no orçamento vigente (Ordinários) e do Contrato de Repasse Nº 875705/2018, com o Ministério das Cidades.com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 1º) lugar: Nunes Construtora e Seviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19com o valor total de R$ 321.523,29 (Trezentos vinte e um mil, quinhentos vinte e três, vinte e nove centavos). Publique-se e cumpra-se. Coremas/PB, 06 de dezembro de 2019. Francisca das Chagas Andrade de Oliveira - Prefeita


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,  Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 008/2019, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme e planilhas de custo. Recursos: Previstos no orçamento vigente (Ordinários) e do Contrato de Repasse Nº 875705/2018, com o Ministério das Cidades; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 1º) lugar: Nunes Construtora e Seviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19com o valor total de R$ 321.523,29 (Trezentos vinte e um mil, quinhentos vinte e três, vinte e nove centavos). Publique-se e cumpra-se. Coremas/PB, 06 de dezembro de 2019. Francisca das Chagas Andrade de Oliveira - Prefeita


EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 326/2019

Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Nunes Construtora E Seviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19. Valor total: R$ 321.523,29 (Trezentos vinte e um mil, quinhentos vinte e três, vinte e nove centavos). Objeto: Prestar serviço de engenharia reforma da Praça Félix Rodrigues localizada no Centro do Município de Coremas/PB, conforme e planilhas de custo. Fonte de recurso: Previstos no orçamento vigente (Ordinários) e do Contrato de Repasse Nº 875705/2018, com o Ministério das Cidades. Dotação: QDD/2019, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.
Vigência para execução: 04 (quatro) meses. Vigência do contrato: 1 (um) ano. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Ricardo Nunes Souza da Silva (Pela contratada). Notificação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para a contratada prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93. 
Coremas/PB, 13 de dezembro de 2019. Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita


EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 326/2019

Tomada de Preços Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Nunes Construtora E Seviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19. Considerando a planilha encaminhada pelo setor de engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando novos serviços de engenharia que serão executados pela contratada e que não foram previsto na planilha inicial, e consequentemente fica acrescentado o valor total de R$ 18.276,26 (Dezoito mil, duzentos setenta e seis reais, vinte e seis centavos) ao valor total contratado, fundamentado na cláusula décima do referido contrato, desta forma fica justificado o aumento. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Geraldo V. da Silva (Pela contratada). Coremas/PB, 03 de agosto de 2020. Francisca das C. A. de de Oliveira - Prefeita.


EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 326/2019

Tomada de Preços Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Nunes Construtora E Seviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19. Considerando a solicitação do Sr. Francieudo Soares da Silva, Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, deste município, através de seu memorando datado de 01/12/2020, onde reque a prorrogação da vigência do contrato. Considerando a que a vigência do contrato vai até 31/12/2020, desta forma a nova vigência passa a ser de 31/12/2020 a 30/06/2021 para efeito de pagamentos junto a contratada, fundamentado na cláusula quarta e setima do referido contrato, desta forma fica justificado a prorrogação. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Ricardo Nunes Souza da Silva, CPF: 920.054.244-49 (Pela contratada). Coremas/PB, 10 de dezembro de 2020. Francisca das C. A. de de Oliveira - Prefeita.


 

 
 
Powered by Phoca Download